Реквизиты физ лица. Договор на изготовление макета

Пример заполнения договора для физических лиц

пример заполнения ДОГОВОРА для физических лиц
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по изготовлению и размещению научного материала №____
г. Челябинск «___»___________ 201_ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. проректора по научной работе Бучельникова Василия Дмитриевича, действующего на основании Доверенности № 124 от 05 сентября 2014г., с одной стороны, и Иванов Петр Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  • Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению и размещению научного материала (Филология, статья «Тексты коммерческой рекламы: стилевой статус и жанровая дифференциация, направление стилистики»), далее – Материала, Заказчика в журнале «Вестник ЧелГУ 201__» и представить заказчику 4 экземпляра журнала «Вестник ЧелГУ 201_», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
  • Исполнитель размещает Материал Заказчика в журнале «Вестник ЧелГУ 201__», не позднее «31» декабря 201_г.
  • В целях выполнения взятых на себя обязательств Исполнитель обязуется выполнить следующие виды работ:
  • а) рецензирование представленного Заказчиком Материала;

    б) редактирование представленного Заказчиком Материала, изготовление и корректура подготовленного оригинал-макета;

    в) верстка оригинал макета издания;

    г) выполнение работ, связанных с исполнением Федерального закона № 77-ФЗ от 29.12.1994 г. «Об обязательном экземпляре документов».

  • За содержание предоставленных оригиналов Материала несет ответственность Заказчик.
  • 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  • Предоставить Исполнителю (Филология, статья «Тексты коммерческой рекламы: стилевой статус и жанровая дифференциация, направление стилистики») исходный (оригинальный) Материал, необходимый для оказания услуг по договору.
  • 2.2. В соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществить предварительную оплату услуг Исполнителя в полном размере и представить Исполнителю копии документов, подтверждающих внесение платы не позднее семи дней с момента подписания настоящего договора.

  • Подписать акт приемки-сдачи оказанных услуг, направляемый Исполнителем Заказчику по выполнении обязательств по договору, и возвратить Исполнителю один экземпляр не позднее трех рабочих дней после получения акта.
  • Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в полном объеме и надлежащего качества.
  • Отказать Заказчику в размещении Материала, содержащего в явной или скрытой форме рекламу товаров и услуг, реклама которых запрещена или ограничена в соответствии с действующим законодательством.
  • Устранить недостатки оказанных услуг в случае обнаружения их Заказчиком и уведомления об их существовании в надлежащем порядке. Сроки и порядок устранения недостатков определяются по соглашению сторон.
  • 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Стоимость услуг по договору составляет 5847 руб. 00 коп. , в том числе НДС 891 руб. 92 коп. (высчитывается умножением суммы на 18 и делением на 118).

  • Оплата услуг осуществляется перечислением денежных средств, указанных в п. 3.1. настоящего договора, в полном размере в порядке предварительной оплаты платежными поручениями на счет Исполнителя в течение 5 банковских дней после подписания настоящего договора или в кассу Университета.
  • 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    4.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    Если предоставленный Заказчиком Материал содержит объекты авторских и смежных прав третьих лиц, ответственность за неправомерное использование указанных прав третьих лиц несет Заказчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  • В случае если в установленный пунктом 2.4. срок Заказчик не подписал акт приемки-сдачи оказанных Исполнителем услуг и не предоставил в письменном виде обоснованных причин отказа и замечаний по оказанным услугам, то услуги считаются оказанными Исполнителем Заказчику в полном объеме и надлежащего качества с момента предоставления акта приемки-сдачи Заказчику.
  • Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, прямо влияющих на исполнение договорных обязательств, в том числе в случае принятия новых (изменения действующих) нормативных актов и принятия решений компетентными органами.
  • О возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана незамедлительно уведомить другую сторону не позднее пяти дней с момента наступления таких обстоятельств с указанием предполагаемого срока действия таких обстоятельств.
  • 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    5.1. Авторское вознаграждение не предусмотрено.

    5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по исполнении сторонами всех обязательств по

    настоящему договору. Соглашением сторон может быть предусмотрено изменение условий либо

    досрочное расторжение настоящего договора.

    5.3. Исполнитель оставляет за собой право на досрочное расторжение настоящего договора в

    одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком пунктов 2.1. и 2.2.

    Образец договора на оказание услуг с физическим лицом

    Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в

    соответствии с действующим законодательством РФ.

    5.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а также при неисполнении сторонами обязательств по договору, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

    5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

    5.7. Обязательства сторон по настоящему договору возникают с момента подписания его сторонами.

    5.8. Стороны договорились использовать факсимиле подписи ректора ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

    Д.А. Циринг, действующего от имени Исполнителя, при подписании настоящего договора.
    8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

    И ПОДПИСИ СТОРОН

    Исполнитель

    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)

    454001 г. Челябинск ул. Бр. Кашириных, 129.

    ИНН 7447012841, КПП 744701001,

    УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» л/сч 20696Х13650)

    Отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001

    Расчетный cчет 40501810600002000002,

    В назначении платежа указать:

    (Код КБК 00000000000000000130)

    Дата разрешения 25.03.2005

    Заказчик

    Иванов Петр Иванович, 614007, Челябинск, ул Горького, д. 30, кв. 29
    тел. 79260461, 79903656

    Банковские реквизиты
    паспорт 75 08 065839, выдан ОВД

    тел. (351)65-21-17, эл. адрес: ivan@scc.ru, Место работы
    __________________________________________

    к Договору оказания услуг по изготовлению и размещению научного материала № __

    от «__» _________________20__ г.

    г. Челябинск «____»____________201__г.

    Заказчик Иванов Петр Иванович ________________________________, с одной стороны, и Исполнитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдает, а Заказчик принимает оказанные услуги согласно договору №____ от «____» ________________ 201__г.

    Оказанная услуга ______удовлетворяет_________ условиям договора.

    (удовлетворяет, не удовлетворяет)

    Настоящим актом подтверждается, что услуги, предусмотренные разделом 1 указанного договора, оказаны Исполнителем Заказчику в полном объеме и надлежащего качества. Заказчик претензий к качеству оказанных услуг не имеет.

    Работу сдал:Работу принял:

    Договор, акт приемки (все в двух экземплярах) и ксерокопию квитанции об оплате высылать на адрес:454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, к. 350, Челябинский госуниверситет, Ученый Совет.
    Заполнять только поля, выделенные красным шрифтом;

    с введением Ваших данных, из договора удалять все записи красного шрифта.

    Договор на изготовление макета

    Операционная система:
    Windows 2000 — Windows 10 (Mac OS не поддерживается)

    Оперативная память (RAM):
    512Мб, рекомендовано 1024Мб

    Не менее 1Гб свободного дискового пространстрва

    Для скачивания программы заполните поля

    на выполнение работ по изготовлению продукции

    Настоящая публичная оферта на выполнение работ по изготовлению продукции (далее – Оферта) адресована юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и является официальным публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Студия Визуальных Решений» (далее – Подрядчик) заключить договор на выполнение работ по изготовлению продукции в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. Договор на выполнение работ по изготовлению продукции (далее – Договор) считается заключенным и приобретает силу с момента совершения юридическим и физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем (далее – Заказчик) действий, предусмотренных Офертой и означающих безоговорочное принятие Заказчиком всех условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения. Совместно Заказчик и Подрядчик именуются Стороны.

    Настоящая Оферта размещена на сайте в сети Интернет по адресу: http://svrbook.ru (далее – Сайт) ООО «Студия Визуальных Решений». В случае несогласия с каким-либо положением Договора Заказчик обязан отказаться от настоящего предложения.

    Договор принимается исключительно в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ). С момента совершения акцепта (совершения действий по принятию Оферты) от любого лица, согласившегося с условиями Оферты в порядке, установленном настоящим Договором, Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с Офертой. Настоящим Заказчик подтверждает, что акцепт равносилен подписанию и заключению Договора на условиях, изложенных в нем. При этом подписание договора на бумажном носителе между Сторонами не требуется.

    1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию фотокниг, календарей, открыток, постеров (далее – Продукция), а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию на условиях, установленных в настоящем Договоре.

    1.2. Перечень, характеристики и количество подлежащих передаче Заказчику Продукции, описание материалов, из которых изготавливается Продукция, сроки выполнения работ, порядок доставки, стоимость и порядок оплаты устанавливаются Сторонами при формировании заказа Продукции на Сайте и направления заявки в порядке, установленном Договором.

    1.3. Приложениями к условиям Оферты, являются разделы на Сайтах с информацией о предлагаемой Продукции, ассортименте, ценах, контактах Подрядчика, порядке доставки, порядке оплаты, виде и качестве материалов и изделий, Инструкции по оформлению заказа, а также форме и порядке совершения Акцепта настоящей Оферты.

    2. Порядок оформления заявки на изготовление Продукции

    2.1. Заказчик вправе предоставить заявку на выполнение работ Подрядчиком в устной либо письменной форме, лично, посетив офис Подрядчика по адресу, указанному Оферте, а также на Сайте Подрядчика в порядке, установленном Инструкцией по оформлению заказа, размещенной на странице Сайта по адресу: http://svrbook.ru/instrukciya.

    2.2. Для размещения заявки на изготовление Продукции посредством сервисов Сайта, Заказчик регистрируется на Сайте по адресу: http://svrbook.ru/requests. При регистрации указываются следующие данные:

    наименование компании (если с заявкой обращается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель);

    место доставки (улица, номер дома, почтовый индекс, город, страна);

    дополнительный адрес (в случае необходимости);

    адрес электронной почты;

    Указанные персональные данные используются Подрядчиком исключительно для исполнения условий Договора, с целью формирования заявки на изготовление Продукции, непосредственно изготовления и доставки Продукции (в том числе с помощью транспортных компаний, о чем Заказчик выражает свое согласие в заявке на изготовление Продукции). Персональные данные не распространяются Подрядчиком для целей, не установленных Договором, не предоставляются третьим лицам без согласия Заказчика.

    2.3. Для оформления заявки либо ее формирования посредством сервисов Сайта Заказчик представляет Подрядчику макет Продукции. Макет Продукции с помощью программы-редактора svrbook, ссылка на установку которой, размещена на Сайте, может быть разработан Заказчиком самостоятельно, либо с помощью шаблонов, размещенных на Сайте по адресу: http://svrbook.ru/ideas, либо разработанных Подрядчиком (самостоятельно или с привлечением третьих лиц) по заданию Заказчика в порядке и на условиях, указанных на Сайте.

    2.4. В заявке указывается:

    фамилия, имя Заказчика либо наименование организации (если с заявкой обращается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель);

    • фактический адрес доставки Продукции;

    • адрес электронной почты и контактный телефон Заказчика;

    • наименование, количество, формат Продукции;

    • способ доставки Продукции;

    • способ оплаты Продукции.

    К Заявке прикладывается макет Продукции, утвержденный Заказчиком.

    2.5. В случае представления заявки посредством сервиса Сайта заявка формируется автоматически в порядке, установленном Инструкцией по оформлению заказа, размещенной на странице Сайта по адресу: http://svrbook.ru/instrukciya. Спецификация, сформированная по заявке Заказчика, согласовывается Заказчиком путём подробного ознакомления Заказчика с её условиями, условиями настоящей Оферты и информацией на Сайте.

    В течение 3 (трех) рабочих дней, на основании данных полученных от Заказчика, Подрядчик посредством направления электронного обращения или по телефону связывается с Заказчиком для подтверждения сроков выполнения работ, способа оплаты, способа доставки. В случае изменения данных, ранее согласованных Сторонами в Спецификации, Подрядчик направляет Заказчику посредством электронной почты Спецификацию, содержащую уточненные Заказчиком условия изготовления и доставки Продукции.

    2.6. В случае представления заявки посредством личного посещения офиса Подрядчика, заявка формируется непосредственно в офисе, а макет Продукции передается Подрядчику на электронном носителе. При этом макет Продукции считается согласованным с Заказчиком, что оформляется путем подписания Счета-спецификации, содержащего согласованные Сторонами условия заявки.

    2.7. По истечении срока, установленного п. 3.1 настоящей Оферты Заказчик не вправе изменять условия изготовления Продукции.

    2.8. Каждому Счету-спецификации присваивается свой идентификационный номер. В процессе выполнения работ по изготовлению Продукции Заказчик вправе уточнить статус и этап выполнения работ.

    3. Срок выполнения работ

    3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления заявки и окончательного согласования Сторонами условий изготовления Продукции, указанных в Спецификации (Счете-спецификации).

    3.2. Работы должны быть завершены Подрядчиком в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с момента начала выполнения работ, указанный в п. 3.1 Договора, если иной срок не установлен в Спецификации (Счете-спецификации).

    3.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

    4. Передача результата работ Заказчику

    4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты изготовления Продукции, Заказчику направляется уведомление о готовности Продукции к передаче. Уведомление направляется посредством электронной почты, указанной в заявке, по номеру телефона, либо в иной форме, согласованной в Спецификации (Счете-спецификации). Уведомление должно содержать информацию об отправителе, получателе, о возможных датах и времени передачи Продукции, адресе пункта передачи готовой Продукции (в случае если готовая Продукция получается Заказчиком самостоятельно в офисе Подрядчика), либо адресе доставки Продукции (если доставка осуществляется курьером или транспортной компанией). Условия о дате и времени доставки Продукции курьером или транспортной компанией могут дополнительно согласовываться Сторонами по телефону или посредством обмена электронными сообщениями.

    4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Уведомления о готовности Продукции от Подрядчика, Заказчик обязан осуществить приемку готовой Продукции. Иные сроки приема-передачи Продукции могут быть согласованы Сторонами в Спецификации (Счете-Спецификации) либо в сообщениях, направленных посредством электронной почты.

    4.3. В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе принять результат раньше срока, установленного п. 4.1.1, 4.1.2 настоящей Оферты.

    4.4. Продукция принимается Заказчиком лично или его представителем при условии подтверждения полномочий, оформленных надлежащим образом (паспорт, доверенность).

    4.5. В случае изменения срока доставки Сторона, по вине которой изменен указанный срок, обязана не менее чем за 12 (двенадцать) часов уведомить другую Сторону и согласовать новое время доставки (повторный срок доставки составляет не более 10 (десяти) дней).

    4.6. Передача Продукции Заказчику осуществляется:

    • по адресу пункта передачи готовой Продукции (в случае если готовая Продукция получается Заказчиком самостоятельно в офисе Подрядчика);

    • по адресу доставки Продукции (если доставка осуществляется курьером).

    4.7. В случае если Заказчик не принял Изделия лично, и не предоставил лицу, передающему Продукцию, доверенность, считается, что приемка Продукции не была совершена по вине Заказчика. При этом повторная доставка Продукции осуществляется за дополнительную плату. Сроки задержки надлежащей приемки Продукции, включаются в общий срок просрочки выполнения Заказчиком своего обязательства по приемке Продукции.

    4.8. Заказчик (представитель) обязан осуществить проверку Продукции на количество, качество и комплектность, соответствие Продукции заказанным макетам Продукции, на предмет выявления механических повреждений, сколов и других видимых дефектов по качеству. После проверки Продукции Заказчик (представитель) обязан подписать Акт приема-передачи, подтверждающий факт отсутствия претензий к Подрядчику и получение Продукции.

    4.9. Если иное не было согласовано Сторонами в Спецификации (Счете-Спецификации) либо в письмах, направленных посредством электронной почты, при приемке работ действуют следующие требования к качеству:

    • электронное изображение не может являться эталоном цвета и качества изображения и не может применяться, как образец для сравнения с готовыми отпечатками;

    • величина допустимого отклонения размеров изделия при резке составляет 1-3 мм.

    Повышенные требования к качеству согласовываются Сторонами в порядке, установленном настоящим пунктом, с обязательным условием о печати пробных тиражей за дополнительную плату.

    При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований к макетам Продукции вся ответственность возлагается на Заказчика, предоставившего соответствующий макет Продукции.

    Исполнитель не отвечает за возможные орфографические ошибки и художественное качество изображений (рисунков, графики, фото) в файлах Заказчика.

    4.10. В случае обнаружения не соответствия качеству и/ или количеству Продукции в Акте приема-передачи делается соответствующая отметка. Некачественная Продукция возвращается Подрядчику. Если претензии к Продукции обоснованы, Подрядчик обязан заменить указанную Продукцию за свой счет в сроки, определенные Сторонами. Срок устранения недостатков Продукции не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней. При этом доставка Продукции осуществляется силами и за счет Подрядчика.

    4.11. Подрядчик считается исполнившим свою обязанность по передаче Продукции с момента подписания Акта приема-передачи и фактической передачи Продукции. После подписания Акта приема-передачи ответственность за сохранность Продукции, риски повреждения, утери переходит к Заказчику в полном объеме.

    4.12. После подписания Акта приема-передачи Заказчик не вправе предъявлять в отношении переданной ему Продукции претензии, в том числе, но не исключительно, по качеству, количеству, комплектации, внешнему виду, соответствию макету.

    4.13. В случае если Заказчиком не подписан Акт приема-передачи и не предоставлен мотивированный отказ от подписания в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего уведомления Заказчика, по истечении указанного срока Продукция считается принятой Заказчиком без претензий в том числе, но не исключительно, по качеству, количеству, комплектации, внешнему виду, соответствию макету Продукции.

    4.14. Подрядчик не оказывает услуг по хранению готовой Продукции. В случае если Заказчик не прибыл по адресу пункта передачи готовой Продукции (в случае если готовая Продукция получается Заказчиком самостоятельно в офисе Подрядчика), либо не обеспечил приемку Продукции по адресу ее доставки (если доставка осуществляется курьером или транспортной компанией), он обязуется уплачивать Подрядчику плату за хранение Продукции, установленную в размере 0,1 (одного) % от стоимости не принятой Продукции за каждый день просрочки.

    4.15. В соответствии со ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей, п. 14 Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, и п. 21 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных Постановлением Правительства от 27.09.2007 № 612, Заказчик не вправе отказаться от Продукции надлежащего качества, имеющего индивидуально-определённые свойства, а также от непериодических изданий (книг, брошюр, альбомов, календарей, буклетов).

    Продукция, изготовленная Подрядчиком по заявке Заказчика, имеет индивидуально-определённые свойства (размер, форму, комплектацию, внешний вид), предназначена для исключительного использования Заказчиком по разработанным в указанных целях макетам, дизайн-проектам. Результат работ, производимых Подрядчиком по заявке Заказчика, не может быть использован другим Заказчиком.

    Факт акцептирования настоящей Оферты подтверждает согласие Заказчика с тем фактом, что Продукция, изготовленная по заявке Заказчика, имеет индивидуально-определённые свойства, и не может быть использована другим Заказчиком.

    5. Стоимость и порядок оплаты

    5.1. Цена на Продукцию устанавливается Подрядчиком и размещается на Сайте. Информация о цене Продукции является неотъемлемым приложением к настоящей Оферте. Цены указаны в рублях.

    5.2. Цена действует на момент подачи и согласования Подрядчиком заявки.

    5.3. Цена на Сайте может быть изменена без предварительного уведомления Заказчика до момента согласования заявки. Стоимость Продукции, согласованная в Спецификации (Счете-спецификации) либо в сообщении, направленном Сторонами посредством электронной почты, не подлежит изменению и определяется Сторонами как стоимость выполнения работ по Договору.

    5.4. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

    • 100 % предоплата Продукции способами, установленными на Сайте Подрядчика по адресу: http://svrbook.ru/oplata-i-dostavka/;

    • наличными денежными средствами при передаче Продукции непосредственно Заказчику любым из способов, предусмотренных настоящей Офертой.

    5.5. В случае если к Подрядчику не применяется упрощённая система налогообложения, в документах необходимых для акцептирования Оферты, указывается сумма НДС 18 % от общей стоимости работ, в составе суммы подлежащей оплате.

    Наличие обязанности Подрядчика по уплате НДС не влияет на конечную стоимость работ.

    5.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными:

    • при осуществлении расчётов в безналичной форме – с даты зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика;

    • при осуществлении расчётов в наличной форме – с момента внесения денежных средств, в кассу Подрядчика.

    5.7. Заказчик может предусмотреть финансирование работ третьим лицом (далее – плательщик). В случае не оплаты Продукции плательщиком, обязанность по оплате сохраняется за Заказчиком. Отношения Заказчика и третьего лица (плательщика) не регулируются настоящими условиями Оферты и рассматриваются исключительно как способ выполнения обязательств по оплате Продукции.

    6. Ответственность Сторон

    6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

    6.2. Подрядчик не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком при оформлении заявки и предоставлении макета Продукции. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации Подрядчик не несет ответственности за соответствие результата работ целям, для которых они были заказаны.

    6.3. Ответственность за предоставление персональных данных третьих лиц, предоставляемых Подрядчику, в том числе за предоставление макетов фотографий, содержащих изображения третьих лиц, без их согласия, несет Заказчик.

    6.4. Подрядчик не несет ответственности за ненадлежащее использование Заказчиком принятых Результатов работ.

    6.5. Ответственность Подрядчика по Договору ограничивается суммой, полученной Подрядчиком от Заказчика по Договору.

    7. Расторжение Договора

    7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть заключенный Договор при условии предварительного уведомления другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней.

    7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику соответствующее уведомление о прекращении Договора в любое время до момента согласования с Подрядчиком Спецификации (счета-спецификации). После согласования с Подрядчиком Спецификации (счета-спецификации) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора только при условии оплаты фактически выполненной Подрядчиком работы и возмещения затрат Подрядчика, понесенных в связи с выполнением работ по Договору.

    7.3. При отказе Заказчика от Договора Подрядчик должен возвратить сумму, уплаченную Заказчиком в соответствии с Договором и Спецификацией (счетом-спецификацией), за исключением расходов, указанных в п. 7.2 настоящей Оферты, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

    7.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора до истечения срока действия Договора при условии направления Заказчику соответствующего уведомления и возврате денежных средств, уплаченных Заказчиком.

    8. Порядок разрешения споров

    8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

    8.2. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии. Претензии могут быть направлены Сторонами друг другу путем направления электронной сканированной копии претензии на электронные почтовые адреса, указанные в реквизитах Сторон в настоящем Договоре, а также полученные Стороной при согласовании заявки. При этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения.

    8.3. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

    8.4. При отправке претензии на электронные почтовые адреса, указанные в реквизитах Сторон, претензия считается полученной адресатом на следующий рабочий день после ее отправки.

    8.5. Если в указанный срок требования не удовлетворены, либо ответ на претензию направившей ее стороной не получен Сторона, право которой нарушено вправе, обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

    9. Прочие условия

    9.1. Договор вступает в силу с момента акцептования (принятия) оферты Пользователем и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

    9.2. Оферта действует до момента ее официального отзыва Подрядчиком. В случае официального отзыва Подрядчиком Оферты информация об этом размещается на Сайте.

    9.3. Подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Оферты на Сайте, если иное не предусмотрено соответствующими изменениями.

    9.4. Приоритетным способом связи Заказчика и Подрядчика в рамках действия настоящей Оферты является обмен сообщениями по электронной почте. За документами, юридически значимыми сообщениями, переданными по электронной почте, Стороны Оферты признают юридическую силу, равную оригиналам документов с подписью оформленных на бумажных носителях.

    ООО «Студия Визуальных Решений»

    адрес: 630005, г. Новосибирск, Каменская, 84в

    Договор о предоставлении услуг: предусмотреть все

    «Юридическая работа в кредитной организации», 2012, N 4

    Кредитные организации, как и остальные виды организаций, являются потребителями различных услуг, которые им необходимы в процессе осуществления деятельности. Договоры об оказании услуг по распространению рекламы, проведению презентаций, договоры на услуги связи, коммунальные услуги, услуги охраны — все это одинаково актуально для кредитной организации. Наиболее важна тщательная разработка положений договора в соотношении с оценкой рисков, связанных с неурегулированием тех или иных его условий.

    Услуги, востребованные кредитными организациями

    В кредитной организации помимо кредитных договоров и договоров банковского счета используется много иных договоров, в том числе об оказании услуг.

    Указанные договоры условно можно разделить на :

  • договоры, непосредственно связанные с основной деятельностью кредитной организации:
    • об оказании услуг по размещению электронных устройств;
    • о предоставлении коммунальных услуг;
    • на прием и уничтожение макулатуры, ртутьсодержащих ламп, автомобильных шин и пр.;
    • на распространение рекламы;
    • на оказание охранных услуг;
    • на техническое обслуживание банковского оборудования, систем пожаротушения, систем видеонаблюдения и прочего оборудования;
    • договоры об оказании разовых услуг:
    • об изготовлении мебели;
    • о перевозке;
    • о разработке нормативов образования отходов и т.д.;
      1. договоры о предоставлении услуг хозяйственного назначения в постоянном режиме:
      2. на оказание услуг клининга и иных аутсорсинговых услуг;
      3. на оказание услуг связи;
      4. на оказание услуг по обучению персонала.
      5. Перечислены только наиболее распространенные виды услуг, используемых кредитными организациями. Этот перечень не является исчерпывающим.

        В интересах настоящей статьи при рассмотрении вопросов заключения и исполнения договоров об оказании услуг в качестве заказчика будет выступать только кредитная организация, а в качестве исполнителей — сторонние организации, оказывающие услуги различного характера.

        В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. О том, что правила гл. 39 ГК РФ применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным гл. 37, 38, 40, 41, 44 — 47, 49, 51, 53 ГК РФ, помнит практически любой юрист.

        Рассмотрим, с какими трудностями может столкнуться юрист при заключении и особенно при исполнении договора об оказании услуг для кредитной организации.

        Согласно ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

        В отношении договора об оказании услуг согласно ст. 783 ГК РФ применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702 — 729) и положения о бытовом подряде (ст. ст. 730 — 739), если это не противоречит ст. ст. 779 — 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

        Главы и пункты договора Дата, место заключения договора, преамбула

        Указанная часть договора содержит реквизиты сторон, наименования сторон в соответствии с выполняемой ими функцией (исполнитель, заказчик), дату заключения договора, место его заключения.

        Возможные ошибки: заключение договора задним числом; указание лица, не имеющего на дату заключения сделки соответствующих полномочий, или указание реквизитов доверенности лица-подписанта, в которой отсутствуют полномочия на совершение данного вида сделок.

        Риски: не учитываются реальное отсутствие лица-подписанта в дату заключения договора на рабочем месте (нахождение в отпуске, на больничном) и (или) отсутствие у лица-подписанта одной из сторон полномочий на подписание договора, влекущее последствия, предусмотренные ст. 183 ГК РФ: при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

        Пример 1. Кредитная организация и провайдер задним числом заключили договор об оказании услуг связи. Между ними существовали длительные деловые отношения, поэтому провайдер для быстроты введения нового электронного устройства подключил его без договора («под честное слово»). Сразу после наступления первого срока платежа выяснилось, что от имени абонента (кредитной организации) в качестве подписанта выступило лицо, не имевшее в соответствии с доверенностью полномочий на заключение данного вида договоров, причем с работы это лицо уволилось. При применении положений ст. 183 ГК РФ провайдер-исполнитель должен был бы обращаться за взысканием суммы оплаты оказанных услуг к неуполномоченному лицу-подписанту. Стороны самостоятельно аннулировали договор, заключив при этом текущей датой новый договор с распространением срока его действия на ранее возникшие с определенной даты отношения, что позволяет сделать п. 2 ст. 425 ГК РФ.

        В данной части договора необходимо подробно указать, что, в какие сроки и в каком объеме предстоит сделать исполнителю.

      6. Неустановление срока оказания услуг (нарушение требований ст. 708 ГК РФ). Например, указан срок действия договора «до исполнения сторонами своих обязательств по договору». Также предусмотрены предоплата и конечный результат. А срок оказания услуг предусмотреть. забыли. Эта ошибка характерна для договоров об оказании разовых услуг.
      7. Риски: невозможность привлечь контрагента к ответственности и расторгнуть договор на основании несвоевременного оказания услуг, то есть невозможность применить штрафные санкции.

        Пример 2. Кредитная организация во исполнение требований ст. 24 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» заключила договор со специализированной фирмой по разработке нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, не установив в договоре срок оказания услуг. Предоплата фирмой была получена, а услуги все продолжали якобы оказываться.

        Поскольку срок исполнения обязательств договором не установлен, у заказчика нет оснований считать его наступившим. Между тем риск наступления у кредитной организации ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами (штраф от 100 до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток) довольно высок. Выходом из данной ситуации представляются применение положений ст. 314 ГК РФ и направление письменного официального требования исполнителю об исполнении взятых на себя по договору обязательств.

      8. Размытые или неясные формулировки, определяющие объем и качество оказания услуг (несоблюдение требований ст. 721 ГК РФ). Например, недостаточно указать, что исполнитель оказывает услуги охраны. Необходимо пояснить, где находится объект охраны, с уточнением его площади, этажа, количества входов. Указывается также количество постов охраны с отметкой об их местонахождении на плане, являющемся приложением к договору. При отсутствии таких уточняющих данных будет трудно доказать факт неисполнения в полном объеме своих обязательств исполнителем: ведь на одном входе охранник был, а то, что охранников не было на двух других входах, — это упущение сторон при заключении договора на оказание охранных услуг.
      9. Риски: невозможность доказать ненадлежащее исполнение своих обязательств исполнителем и получить соответствующую оплату.

        Пример 3. Сторонами не был установлен объем юридических услуг, оказываемых по договору, а к акту приемки имелись замечания. Кроме того, в договоре не был предусмотрен срок оплаты услуг. Истцу пришлось доказывать как факт оказания им услуг, так и объем этих услуг.

        Требование же истца было удовлетворено лишь в части, признанной ответчиком, поскольку суд посчитал недоказанным факт оказания услуг в заявленном объеме (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.08.2012 по делу N А56-10590/2010).

        Если при заключении договора невозможно установить объем подлежащих оказанию услуг, необходимо сделать ссылку на то, что в каждом конкретном случае объем оказанных услуг определяется либо дополнительным соглашением к договору, либо отдельно подаваемой заказчиком заявкой.

        Пример 4. Договором между кредитной организацией и клининговой компанией предусмотрено оказание услуг по ежедневной уборке трех помещений (офисов) заказчика. При этом в договоре установлено, что два раза в год осуществляется очистка внешних сторон окон от грязи и пыли (здания высотные), а также по мере необходимости производится очистка крыши от снега. Объем данных услуг и их цена определяются сторонами отдельным дополнительным соглашением к договору и не входят в стоимость клининговых услуг, указанных в определенном пункте договора.

        Права и обязанности сторон

        В этом разделе договора предельно точно описываются права и обязанности. При этом можно опустить обычные права и обязанности, уже и так предусмотренные законом или в иных частях того же договора.

        1. Отсутствие пошаговой процедуры с указанием обязательств при наступлении неблагоприятных последствий.
        2. Риски: неправильная фиксация недостатков и, как следствие, невозможность применения штрафных санкций или уменьшения стоимости услуг.

          Пример 5. В договоре об оказании услуг по охране помещений предусмотрены порядок сдачи и приема помещения под охрану, порядок открытия хранилища ценностей, однако не предусмотрен алгоритм действий сторон в случае обнаружения нарушения целостности пломб при открытии хранилища. Но основной риск составляет спорная фиксация обнаружения данного нарушения, что, в свою очередь, влечет за собой риск утраты заказчиком возможности взыскания суммы ущерба, возникшего в результате ненадлежащего исполнения услуг по охране помещений.

        3. Отсутствие детализации в отношении обязательств и сроков их исполнения. Речь идет не об основном обязательстве, а о сопутствующих: обязанности исполнителя вовремя выставить счет, в установленные сроки явиться для исправления недостатков в услуге или для составления акта об обнаружении недостатков, обязанности исполнителя представлять на утверждение макеты рекламных материалов в строго установленные сроки и пр.
        4. Риски: безосновательное удлинение сроков исполнения обязанностей по договору с одновременным отсутствием возможности влиять на эти сроки.

          Пример 6. Срок выполнения работ в договоре на оказание рекламных услуг поставлен в зависимость от даты утверждения макета заказчиком. Однако сроков изготовления макета не установлено. С учетом предоплатно-постоплатной системы данного договора и иных его условий у заказчика так и не возникло права применить штрафные санкции к необязательному исполнителю.

          Заказчик никак не мог добиться передачи ему макета для утверждения, понимая, что формально задержка в конечном исполнении договора будет связана именно с ним. Ведь именно ему потребуется потом время на рассмотрение макета и его согласование, что еще больше отодвинет дату исполнения обязательств по оказанию рекламных услуг в полном объеме исполнителем.

          Условия приемки оказанных услуг

          Порядок приемки оказанных услуг тоже должен быть регламентирован. Это делается для того, чтобы приемка услуг не была автоматической: исполнитель направляет акты выполненных работ вместе со счетом на оплату, и, поскольку процедура фиксации недостатков договором не предусмотрена, возникает типичная ситуация — заказчик не производит оплату, потому что его не устроило качество, а исполнитель не устраняет недостатки по причине отсутствия предусмотренной договором процедуры устранения недостатков и сроков такого устранения.

          Возможные ошибки: не установлена пошаговая процедура приемки оказанных услуг; не предусмотрены действия одной из сторон в случае уклонения другой стороны от надлежащей сдачи-приемки оказанных услуг (игнорирование требований ст. 720 ГК РФ).

          Риски: возникновение спора по вопросу качества услуг и их оплаты.

          Пример 7. Несмотря на многократные уведомления заказчика (кредитной организации), клининговая компания их не учла и выставила счет за заявленный объем услуг. Заказчик не посчитал нужным озвучивать свои замечания. На этом все и приостановилось. до подачи исполнителем в суд иска о взыскании стоимости оказанных услуг. Вероятность взыскания сумм оплаты услуг в пользу исполнителя достаточно высока, так как договором предусмотрено, что услуги считаются оказанными и принятыми в полном объеме, если заказчик не направил исполнителю возражения по поводу акта приема-передачи оказанных услуг в течение трех дней с даты получения акта и счета на оплату.

          В качестве выхода из ситуации возможно применение положений ст. 723 ГК РФ об ответственности подрядчика за ненадлежащее качество услуг. В таких случаях заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать:

        5. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
        6. соразмерного уменьшения цены, установленной на услуги;
        7. возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре.

    Цена услуг и условия оплаты

    Требование об установлении цены оказываемых услуг закреплено в ст. ст. 424, 709 ГК РФ.

    Возможные ошибки: отсутствие установленной в договоре точной цены. Ссылка на тарифы, утвержденные исполнителем и размещенные на его сайте, не вполне устраивает бухгалтерию и аудиторскую компанию. Такое положение вещей затрудняет установление правильности исчисления цены оказанных услуг. Рекомендуем при заключении договора сделать тарифы приложением к нему, а в самом договоре предусмотреть порядок уведомления заказчика о введении новых тарифов и ознакомления его с ними.

    Риски: затруднения в определении соотношения объема и цены оказанных услуг, а также невозможность для заказчика вовремя отказаться от исполнения договора по причине существенного повышения его цены.

    Примечание. Для многих договоров, заключение и исполнение которых урегулированы отдельными законами (что позволяет ст. 779 ГК РФ), предусмотрено одностороннее изменение исполнителем стоимости услуг без предварительного уведомления об этом заказчика, например в сфере оказания коммунальных услуг.

    Установления порядка оплаты услуг требует ст. 711 ГК РФ.

    Возможные ошибки: скупо описанные условия оплаты. Например, «оплата производится на основании выставленных исполнителем счетов». Когда производится оплата (срок)? Как оплачиваются счета, если результат не принят заказчиком? Обязан ли исполнитель выставить счета и в какие сроки? Что произойдет, если заказчик так и не получит счет?

    В интересах заказчика — настоять на постоплатной системе расчетов, однако если это невозможно в соответствии с условиями исполнителя, то нужно предусмотреть предоплатно-постоплатную или полностью предоплатную систему расчетов с особыми условиями:

    • обязательно указать порядок и сроки возврата предоплаты в случае неисполнения своих обязательств исполнителем, а также в случае досрочного расторжения договора об оказании услуг. Это делается для минимизации необходимости обращения в суд с иском о взыскании данных сумм, а также для возникновения у заказчика возможности начисления штрафов в соответствии с условиями договора;
    • обязательно предусмотреть проведение сверки до даты фактического расторжения договора. Это избавит стороны от долгих споров после окончания срока действия (досрочного расторжения) договора;
    • желательно привязать сроки оплаты к дате выставления счетов исполнителем. В этом случае невыставление счета автоматически повлечет за собой невозможность применения к заказчику штрафных санкций за несвоевременную оплату;
    • желательно предусмотреть возможность уплаты не оспариваемой заказчиком суммы в случаях возникновения спора или просто разногласий.
    • Риски для заказчика: несвоевременная оплата услуг и, как следствие, возникновение ответственности в соответствии с договором и законом.

      Согласно ст. 711 ГК РФ, если договором не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Исполнитель же вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре.

      Примечание. Условия оплаты всегда имеют большое значение для сторон, даже при минимальной стоимости договора. В надежде на удовлетворение собственного интереса стороне договора нельзя полагаться только на использование норм ст. 711 ГК РФ.

      Исходя из природы правового регулирования договора возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ) срок оплаты оказанных услуг не является существенным условием договора, а значит, такое условие может восполняться положениями п. 2 ст. 314 ГК РФ. Согласно данному пункту в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

      Если договор носит длящийся характер, то установление общей цены подлежащих оказанию услуг не всегда возможно. В этом случае устанавливают цены на выполнение определенного объема работ (единицу услуг).

      Пример 8. Невозможно заранее установить общую цену за уничтожение пришедших в негодность автомобильных шин, так как их количество заранее определить нельзя. Ведь на степень износа оказывают влияние не только «возраст» данного предмета, но и состояние дорог, частота использования автомобиля, условия хранения и прочие условия. Разумнее в этом случае установить стоимость уничтожения одной шины, а стоимость выполненных услуг по уничтожению заявленного заказчиком объема шин будет указана в акте выполненных работ и счете, выставляемом исполнителем.

      Ответственность сторон

      В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

      Понятно, что при отсутствии особых указаний сторона может использовать положения ст. 395 ГК РФ об ответственности за неисполнение денежного обязательства (в случаях обратного взыскания заказчиком предоплаты). Однако все же желательно устанавливать более высокие штрафные санкции, и причем за неисполнение разных обязательств по договору. Например:

    • за несвоевременное оказание услуг (просрочку);
    • за неоказание услуг в полном объеме;
    • за некачественные услуги, которые не стали качественными даже после устранения недостатков (уменьшение цены);
    • за несвоевременную явку представителя другой стороны для фиксации нарушений;
    • и даже за просрочку подачи для подписания актов выполненных работ и выставления счетов.
    • Возможные ошибки: надежда на привлечение другой стороны к ответственности в соответствии с законодательством.

      Риски: не доказать обстоятельства, послужившие причиной наступления ответственности другой стороны.

      Пример 9. На охраняемом объекте было совершено хищение. Заказчик обратился в суд с иском о взыскании суммы ущерба с охранного предприятия. Суд же не посчитал установленным ненадлежащее исполнение охранным предприятием своих обязанностей. Соответственно, суд не посчитал требования истца подлежащими удовлетворению из-за недоказанности обстоятельств, с которыми договор на оказание охранных услуг связывает наступление ответственности предприятия (Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.08.2012 по делу N А60-22634/2012).

      В правоприменительной практике принято предусматривать следующие сроки действия договора:

    • до полного исполнения обязательств по договору. Как правило, действие договора заканчивается подписанием акта выполненных работ и оплатой счета;
    • до определенной даты без указания условий для автоматического продления (характерно для разовых услуг);
    • до определенной даты с условием об автоматическом продлении (типично для длящихся договоров об оказании услуг). Это упрощает процедуру продления договора и минимизирует риск пропуска срока для его продления при фактически продолжающихся отношениях;
    • бессрочно (практически не встречается для данного вида договоров).
    • Начало действия договора в соответствии со ст. 425 ГК РФ обусловлено моментом его заключения. Если же отношения сторон по оказанию услуг возникли ранее, стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

      Согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения обязательства сторонами. Необходимо помнить, что окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

      Возможные ошибки: не предусмотрено автоматическое продление срока действия договора; удлиненные сроки и усложненный порядок уведомления об одностороннем расторжении договора.

      Риски: оплата услуг по уже прекратившему действие договору; невозможность быстрого расторжения договора, несмотря на уже исполненные обязательства по нему.

      Порядок изменения и расторжения договора

      Довольно часто стороны не уделяют должного внимания данному разделу договора, ограничиваясь стандартными формулировками. Например: «договор может быть изменен по соглашению сторон».

      Возможные ошибки: предусмотрено только двустороннее изменение договора.

      Риски: столкнуться с проблемой соблюдения порядка и сроков при внесении небольших изменений в договор (например, при изменении реквизитов стороны).

      Примечание. Для изменения некоторых положений договора более целесообразно применять упрощенный уведомительный порядок, нежели перестраховываться, составляя в каждом случае дополнительное соглашение.

      Как выход из ситуации возможна следующая редакция договора: «Все изменения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением изменений, касающихся смены реквизитов, адреса, наименования, руководителей/лиц-подписантов сторон, которые принимаются к договору в уведомительном порядке на основании письменных сообщений сторон друг другу. Письменные сообщения за подписью руководителя должны быть направлены стороне-контрагенту в течение 10 рабочих дней со дня возникновения изменения в реквизитах, адресе, наименовании или смены руководства/лиц-подписантов стороны. Несвоевременное сообщение одной стороной другой стороне об изменениях в реквизитах, наименовании и руководстве освобождает другую сторону от ответственности, возникшей в результате такого несвоевременного сообщения».

      Заключительные положения и реквизиты

      В этой части договора чаще всего прописываются реквизиты сторон. Не стоит пренебрегать перечнем приложений, которые являются неотъемлемой частью договора. Это поможет избежать путаницы и утраты приложений в процессе исполнения договора.

      Читайте так же:  Материальная помощь в связи со смертью родственника. Как оформить дни на похороны близкого родственника

      admin

      © 2019 Sovet-Deputatov.ru. Все права защищены.
      Fashionista от aThemes